«Реконструкция ЛЭП-6/0,4 кВ фид. Очистные -1,2 по ул. Народной в г. Бузулук» для нужд Бузулукских коммунальных электрических сетей – филиала ГУП «ОКЭС»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА


1. Заказчик (далее Организатор - конкурса) ГУП «ОКЭС», Россия, 460021, г. Оренбург, ул.60 лет Октября, 30А настоящим приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или любое физическое лицо к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по лоту: «Реконструкция ЛЭП-6/0,4 кВ фид. Очистные -1,2 по ул. Народной в г. Бузулук» для нужд Бузулукских коммунальных электрических сетей – филиала ГУП «ОКЭС». Объем строительства согласно технического задания и сметной документации.

2. Подробное описание закупаемых работ, а также условия  конкурса содержится в  Конкурсной документации, которую можно получить в форме электронного документа на  официальном сайте предприятия www.okes.ru   в разделе «Закупки». Сроки предоставления: с 18.05.2012г. - 08.06.2012г.

Контактный телефон организатора конкурса:

Дорожкин Сергей Николаевич тел. (3532) 44-85-05, факс (3532)70-35-85.

Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

3. Порядок оплаты: авансовый платеж выплачивается Заказчиком  в размере _____% процентов от общего объема стоимости работ на основании счета, выставляемого Подрядчиком, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения настоящего Договора (аванс не более 30 процентов).

4. Начальная (предельная) цена конкурса, с учетом всех налогов составляет: 5 141 355,29 рублей с НДС.

5. Срок выполнения работ: начало – с 01.07.2012г.; окончание работ – в течение 60 дней с момента начала работ.

6. Критериями оценки в конкурсе являются:

- цена договора;
- сроки выполнения работ;
- предоставляемые сроки гарантии качества работ;
- квалификация участника конкурса;
- наличие собственной материально-технической базы;
- наличие квалифицированного кадрового состава;
- опыт и объемы выполнения аналогичных работ, наличие положительных отзывов по ним (подтвержденных разрешениями на ввод объекта в эксплуатацию);
- технология выполнения работ;
- наличие собственных оборотных средств;
- отсутствие задолженности по налогам и сборам;
- отсутствие подрядчика в реестре недобросовестных поставщиков.

- более подробная информация изложена в конкурсной документации.

7. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо  независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники конкурса должны соответствовать следующим   требованиям:
- соответствие участников конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса (членство СРО);
- не проведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в конкурсе;

- отсутствие у участника  конкурса  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год.

8. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями к составу конкурсных заявок и порядку их оформления, оговоренными в Конкурсной документации. Обязательства участников, связанные с участием в конкурсе не требуются.

9. Организатор конкурса начинает принимать конкурсные заявки на бумажном носителе с 18.05.2012года и заканчивает принимать конкурсные заявки в 11.00 местного времени 08.06.2012 года по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 30А, каб. №207.

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится комиссией 08.06.2012 г.  в 11 часов 00 минут местного времени по адресу:

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 30А;

Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет проводиться  15.06.2012г. по адресу:

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября,30А;

 Дата и место подведения итогов конкурса:

Подведение итогов конкурса будет осуществляться  20.06.2012г. по адресу:

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября,30А. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок.
11. Договор  между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен не позднее 20 дней со дня подписания итогового протокола о результатах конкурса.

12. Обеспечение исполнения договора:  не установлено

13. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любое время до даты вскрытия конвертов.

14. Срок действия конкурсных заявок Участников не менее 60 дней с момента вскрытия конвертов конкурсной комиссией.

15. Подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению