«Строительство трансформаторной подстанции с 4-мя трансформаторами 1000 кВА по ул. Пролетарская, строительство кабельных линий КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с переводом нагрузок и демонтажем существующих ТП № 31, 71, 86; г. Оренбург» для нужд ГУП «ОКЭС»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

 
1. Наименование конкурса

Открытый конкурс по отбору  подрядной организаций на право заключения договора на выполнение  работ по лоту: «Строительство трансформаторной подстанции с 4-мя трансформаторами 1000 кВА по ул. Пролетарская, строительство кабельных линий КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с переводом нагрузок и демонтажем существующих ТП № 31, 71, 86;  г. Оренбург» для нужд ГУП «ОКЭС».

2. Заказчик  

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»

Место нахождения: г. Оренбург, ул.60 лет Октября, 30А

Почтовый адрес: 460021, г. Оренбург, ул.60 лет Октября, 30А

Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Контактные лица, телефон:  

Дорожкин Сергей Николаевич тел. (3532) 35-16-21(доп.175), факс (3532)70-35-85;

3.Предмет договора

«Строительство трансформаторной подстанции с 4-мя трансформаторами 1000 кВА по ул. Пролетарская, строительство кабельных линий КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с переводом нагрузок и демонтажем существующих ТП № 31, 71, 86;  г. Оренбург»

 (Объем работ согласно техническому заданию).

4. Начальная (предельная) цена лота  –  18 005 172,15  рублей с учетом НДС. 

5. Срок выполнения работ

- начало работ – с момента подписания договора;

- окончание работ  - в течение 40 дней с момента заключения договора;

6. Условия выполнения работ

- согласно  техническому заданию и проекту договора.

7. Условия оплаты

  авансовый платеж выплачивается Заказчиком  в размере _____% процентов от общего объема стоимости работ на основании счета, выставляемого Подрядчиком, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения настоящего Договора (аванс не более 30 процентов).

8. Требования к участникам конкурса

Участником конкурса может быть любое юридическое лицо  независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники конкурса должны соответствовать следующим   требованиям:

- соответствие участников конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,

оказание услуг, являющихся предметом конкурса (членство СРО);

- непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника  конкурса  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- отсутствие подрядчика в реестре недобросовестных поставщиков.

9. Критерии оценки

- цена договора;

- сроки выполнения работ;

- предоставляемые сроки гарантии качества работ;

- квалификация участника конкурса;

- наличие собственной материально-технической базы;

- наличие квалифицированного кадрового состава;

- опыт и объемы выполнения аналогичных работ, наличие положительных отзывов по ним (подтвержденных разрешениями на ввод объекта в эксплуатацию);

- технология выполнения работ;

- наличие собственных оборотных средств;

10. Срок, место  и порядок предоставления конкурсной документации

Подробное описание выполняемых работ, а также условия  конкурса содержится в  Конкурсной документации, которую можно получить в форме электронного документа на  официальном сайте   предприятия: https://www.okes.ru

Сроки предоставления: с 10.08.2012г.- 30.08.2012г.

11.Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:  5% от начальной цены договора.

Обеспечение заявки  на участие в конкурсе вносится до подачи заявки на участие конкурсе. 

Банковские реквизиты:

Государственное унитарное предприятие  коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»

ИНН/КПП 5611001494/561350001    

р/сч 40602810146050100056

к/сч 30101810600000000601

БИК 045354601   Отделение №8623 Сбербанка России  г. Оренбург

Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе от 30.08.2012г. НДС не предусмотрен»

12. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией 30.08.2012 г.  в 11 часов 00 минут местного времени по адресу:

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 30А;

13. Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет проводиться  30.08.2012г. по адресу:

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября,30А;

 14. Дата и место подведения итогов конкурса

Подведение итогов конкурса будет осуществляться  31.08.2012г. по адресу:

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября,30А.

15. Договор  между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен не позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.

16. Обеспечение исполнения договора:  не установлено

17. Организатор конкурса вправе отказаться от  проведения открытого конкурса в любой момент до подведения итогов конкурса.