Размер:
A A A
Цвет:
C C C
Обычная версия сайта

Закупки / Архив

"Строительство административного здания в п.Акбулак, Оренбургской области" для нужд ГУП "ОКЭС"
Начало подачи заявок
27.02.2012
Окончание подачи заявок
19.03.2012
Рассмотрение заявок
Подведение итогов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА


1. Заказчик (далее Организатор - конкурса) ГУП «ОКЭС», Россия, 460021, г. Оренбург, ул.60 лет Октября, 30А настоящим приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или любое физическое лицо к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по лоту: "Строительство административного здания в п.Акбулак" для нужд ГУП "ОКЭС". Объем строительства согласно технического задания и сметной документации.

2. Подробное описание закупаемых работ, а также условия  конкурса содержится в  Конкурсной документации, которую можно получить в форме электронного документа на  официальном сайте предприятия www.okes.ru   в разделе «Закупки». Сроки предоставления: с 27.02.2012г. - 19.03.2012г.

Контактный телефон организатора конкурса:

Дорожкин Сергей Николаевич тел. (3532) 44-85-05, факс (3532)70-35-85.

Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

3. Порядок оплаты: авансовый платеж выплачивается Заказчиком  в размере _____% процентов от общего объема стоимости работ на основании счета, выставляемого Подрядчиком, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения настоящего Договора (аванс не более 30 процентов).

Последующая оплата производится по стоимости работ, указанных в ежемесячных актах сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) с оформлением счетов-фактур в установленные законодательством сроки, но не более ____% от общей стоимости работ с учетом выплаченного авансового платежа, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания актов сдачи-приемки фактически выполненных работ (не более 80 процентов).

Подрядчик по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками;

- счета на оплату материалов, выставленные Подрядчику поставщиками;

- платежные поручения на оплату материалов;

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и оборудования;

в течение 5 дней с даты получения аванса подрядчик обязан выставить счет фактуру в соответствии с требованиями налогового кодекса Российской Федерации.

Окончательный расчет в размере _____% процентов от общей стоимости работ выплачивается по окончании работ и оказания всех услуг, после передачи Подрядчиком исполнительной документации по объекту, после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) и акта допуска объекта в эксплуатацию Ростехнадзором в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания последнего из актов.

4. Начальная (предельная) цена конкурса, с учетом всех налогов составляет: 14 910 770,00 рублей с НДС.

5. Срок выполнения работ: начало – с момента заключения договора; окончание работ – 15.12.2012г

6. Критериями оценки в конкурсе являются:

- цена договора;
- сроки выполнения работ;
- предоставляемые сроки гарантии качества работ;
- квалификация участника конкурса;
- наличие собственной материально-технической базы;
- наличие квалифицированного кадрового состава;
- опыт и объемы выполнения аналогичных работ, наличие положительных отзывов по ним (подтвержденных разрешениями на ввод объекта в эксплуатацию);
- технология выполнения работ;
- наличие собственных оборотных средств;
- отсутствие задолженности по налогам и сборам;
- отсутствие подрядчика в реестре недобросовестных поставщиков.

- более подробная информация изложена в конкурсной документации.

7. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо  независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники конкурса должны соответствовать следующим   требованиям:
- соответствие участников конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса (членство СРО);
- не проведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в конкурсе;

- отсутствие у участника  конкурса  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год.

8. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями к составу конкурсных заявок и порядку их оформления, оговоренными в Конкурсной документации. Обязательства участников, связанные с участием в конкурсе, обеспечиваются в форме неустойки в размере 3% от суммы заявки.

9. Организатор конкурса начинает принимать конкурсные заявки на бумажном носителе с 27.02.2012года и заканчивает принимать конкурсные заявки в 15.00 местного времени 19.03.2012 года по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 30А, каб. №207.

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией 19.03.2012 г.  в 15 часов 00 минут местного времени по адресу:

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 30А;

Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет проводиться  20.03.2012г. по адресу:

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября,30А;

 Дата и место подведения итогов конкурса:

Подведение итогов конкурса будет осуществляться  27.03.2012г. по адресу:

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября,30А. Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок.
11. Договор  между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен не позднее 20 дней со дня подписания итогового протокола о результатах конкурса.

12. Обеспечение исполнения договора:  не установлено

13. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 3 дня до даты вскрытия конвертов.

14. Срок действия конкурсных заявок Участников не менее 60 дней с момента вскрытия конвертов конкурсной комиссией.

15. Подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.